+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образец договора на демонтаж погрузку перевозку и разгрузку

Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем при планировании и осуществлении погрузки и разгрузки грузов, получаемых у организаций-перевозчиков, и расчетов между партнерами. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. Заказчик и Исполнитель примут все меры к решению дружественным путем любых споров и разногласий, которые могут вытекать из настоящего контракта или в связи с ним. В случае если Стороны не могут прийти к мирному соглашению, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор услуг погрузочно разгрузочных работ образец

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Документооборот при перевозках, договор грузоперевозки,акт выполненных работ,счет, образец

Отправка комментария. Договор на выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Юридические услуги по. В данном акте указывается время прибытия Непосредственных исполнителей и автотранспорта, являющееся началом рабочего дня. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае если акты подписывает уполномоченное Заказчиком лицо, то Доверенность на представление интересов Заказчика прилагается к данному подписанному акту.

При этом Заказчик обязан подписать акт учета погрузочно-разгрузочных работ в объеме уже оказанных работ до момента отказа от исполнения Договора. За утрату, недостачу или повреждение груза с объявленной ценностью соответственно в размере объявленной ценности, части объявленной ценности, пропорционально недостающей части груза или суммы, на которую понизилась объявленная стоимость. В случае если объявленная стоимость груза не определена Заказчиком, то размер возмещения определяется согласно действительной документально подтвержденной стоимости груза, его части.

По факту причинения ущерба составляется двухсторонний Акт причинения ущерба, составленный в двух экземплярах незамедлительно по факту причинения ущерба, в присутствии представителя Заказчика и Исполнителя либо Непосредственных исполнителей, который они обязаны подписать. О возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны немедленно информировать друг друга в письменном виде.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении настоящего Договора либо о его досрочном расторжении. При необходимости Заказчик инструктирует Непосредственных исполнителей по соблюдению техники безопасности. Невыполнение данного условия влечет невозможность привлечения к ответственности Исполнителя за ненадлежащее исполнение настоящего Договора вследствие нарушения правил техники безопасности.

Все претензии предъявляются Сторонами в письменном виде, с приложением надлежаще оформленных документов, подтверждающих нарушение настоящего договора одной из сторон. Сторона, получившая претензию обязана ответить в письменном виде в течение 15 Пятнадцати дней с даты получения претензии.

Ярлыки: Договор возмездного оказания услуг , Договор перевозки грузов. Комментариев нет:. Отправка комментария Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога. Следующее Предыдущее Главная страница. Подписаться на: Комментарии к сообщению Atom.

Отправка комментария. Договор на выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем при планировании и осуществлении погрузки и разгрузки грузов, получаемых у организаций-перевозчиков, и расчетов между партнерами. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. Заказчик и Исполнитель примут все меры к решению дружественным путем любых споров и разногласий, которые могут вытекать из настоящего контракта или в связи с ним.

В случае если Стороны не могут прийти к мирному соглашению, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с регламентом указанного арбитражного суда. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с двух сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Леонардо да Винчи и в этой мудрости — высшая справедливость жизни.

Услуга предоставляется на основании согласованной сторонами заявки Заказчика. Заявки принимаются в будние дни с 9. Оказать услугу в порядке и в сроки оговоренные сторонами при приеме заявки на выполнение работ.

В случае оказания автотранспортных услуг связанных с вывозом опасных отходов, предоставить документы, подтверждающие вывоз этих отходов с указанием их количества и состава. Приостановить оказание услуг:а при просрочке Заказчиком текущих платежей до полного погашения задолженности,б при наличии обстоятельств непреодолимой силы форс-мажорных обстоятельств. Подать заявку на выполнение работ. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.

Основанием для расчетов являются выставленные Исполнителем счет-фактура и акт выполненных работ. В связи с изменением стоимости ГСМ, эксплуатационных материалов, энергоносителей и т. Письменное предупреждение об изменении стоимости авто-услуг считается изменением к настоящему договору и становится неотъемлемой его частью. Досрочное расторжение Договора допускается по письменному заявлению любой из сторон, поданному не менее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения.

Все споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров между сторонами, а при невозможности их разрешения в судебном порядке. Контактное лицо Исполнителя Ф. В данном акте указывается время прибытия Непосредственных исполнителей и автотранспорта, являющееся началом рабочего дня. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае если акты подписывает уполномоченное Заказчиком лицо, то Доверенность на представление интересов Заказчика прилагается к данному подписанному акту. При этом Заказчик обязан подписать акт учета погрузочно-разгрузочных работ в объеме уже оказанных работ до момента отказа от исполнения Договора. За утрату, недостачу или повреждение груза с объявленной ценностью соответственно в размере объявленной ценности, части объявленной ценности, пропорционально недостающей части груза или суммы, на которую понизилась объявленная стоимость.

В случае если объявленная стоимость груза не определена Заказчиком, то размер возмещения определяется согласно действительной документально подтвержденной стоимости груза, его части. По факту причинения ущерба составляется двухсторонний Акт причинения ущерба, составленный в двух экземплярах незамедлительно по факту причинения ущерба, в присутствии представителя Заказчика и Исполнителя либо Непосредственных исполнителей, который они обязаны подписать.

О возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны немедленно информировать друг друга в письменном виде. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении настоящего Договора либо о его досрочном расторжении. При необходимости Заказчик инструктирует Непосредственных исполнителей по соблюдению техники безопасности. Невыполнение данного условия влечет невозможность привлечения к ответственности Исполнителя за ненадлежащее исполнение настоящего Договора вследствие нарушения правил техники безопасности.

Все претензии предъявляются Сторонами в письменном виде, с приложением надлежаще оформленных документов, подтверждающих нарушение настоящего договора одной из сторон.

Сторона, получившая претензию обязана ответить в письменном виде в течение 15 Пятнадцати дней с даты получения претензии. Что такое погрузочно-разгрузочные работы? Это определённые действия, которые производят для того, чтобы поднять груз и загрузить его либо, наоборот, выгрузить с помощью людей или специальной техники.

Такие работы чрезвычайно распространены и встречаются повсеместно: при строительстве объектов, при доставке грузов, на разных предприятиях, в торговых точках, в фермерских хозяйствах и т. Заключать его следует после того, как будет составлена смета.

В договоре на выполнение погрузочно-разгрузочных работ должны быть зафиксированы все основные ключевые моменты: сроки выполнения работ, количество и объем, а также окончательная цена работы. Давайте рассмотрим условия такого договора более подробно, кто может выступать в качестве сторонам в договоре погрузочно-разгрузочных работ.

От того, кто выступает в качестве Заказчика, зависит объем требований к этим лицам. Так, существуют определённые правила, которые устанавливают для погрузочно-разгрузочных работ требования охраны труда. Такие правила обязательны для юридических лиц, работники которых занимаются этим видом деятельности, но не обязательны для работодателей — физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Например, в соответствии с правилами, предусмотренными для работодателей — юридических лиц, погрузочно-разгрузочные работы могут осуществлять только лица, которые достигли совершеннолетия. Если же такие работы проводятся с помощью специального оборудования грузоподъёмных механизмов могут быть допущены только те работники, которые имеют соответствующие удостоверения с допускам к таким работам. Погрузочно-разгрузочные работы тесно связаны с договором на перевозку грузов.

Как правило, в договорах перевозки предусмотрена обязанность отправителя груза осуществить погрузку, а получателя — выгрузку груза. Это правило является общим. Погрузка груза — это его передача во владение перевозчика. И погрузка поэтому всегда предшествует договору перевозки грузов. При этом для оплаты обязанности по погрузке неважно, кто её производит, оплачивает её всегда владелец груза. Выгрузка груза оплачивается получателем. Это самые общие положения, и конкретика даётся непосредственно в транспортных уставах и кодексах к примеру, в соответствии со ст.

Очень важными являются сроки погрузки. Ответственность за их нарушение может быть исключена в редких, конкретно оговорённых случаях. Это могут быть обстоятельства непреодолимой силы, авария, вина самой транспортной компании.

В остальных случаях ответственность за несвоевременную погрузку будет повышенной. Особенности договора на оказание погрузочно-разгрузочных работ может быть связано и с тем, в какой области осуществляется погрузка и выгрузка, что именно является предметом договора.

Они требуют чёткого соответствия ППР, в которых должны быть указаны объёмы и сроки перевозки строительных грузов, порядок выгрузки и описание пунктов разгрузки. В строительстве погрузку и выгрузку необходимо проводить не где придётся, а на специальных территориях, ровных, отгороженных и покрытых прочным материалом бетоном, асфальтом, досками.

Особое внимание уделяется технике безопасности при проведении таких работ. Предполагается, что работы по погрузке и выгрузке в строительной сфере максимально механизированы, и при их проведении используется большое количество специальной техники, что означает занятость рабочих с высокой квалификацией, имеющих допуск к такого рода работам.

При заключении таких договоров нужно очень внимательно отнестись к допуску специалистов к технике, с помощью которой осуществляется загрузка. Необходимо исключить всякую возможность травмирования из-за квалификации работника, которая не соответствует заявленной в договоре или Приложении к нему.

Как правило, предметом таких договоров являются непосредственно перевозка мебели Заказчику, сами погрузочно-разгрузочные работы, а также упаковка, сборка и разборка имущества Заказчика.

Заказчик, соответственно, обязуется оплатить работы. При заключении такого договора обязательно следует обратить внимание на точность формулировок в предмете договора — целостность упаковки, а также сборка и разборка мебели силами Исполнителя должны быть прописаны обязательно. В Уставе автомобильного транспорта чётко сказано, что погрузка товаров на автомашину, обязанность закрепить груз, обязанность его упаковать и привязать лежит на отправителе, а вот обязанность снять верёвки, крепление и укрытие и выгрузить товары — это уже обязанность получателя, то есть Заказчика.

Однако в договоре на погрузочно-разгрузочные предпочтительнее предусмотреть условие, по которым обязанность по распаковке и выгрузке техники будет также лежать на Заказчике. Основополагающий принцип гражданского права, в соответствии с которым стороны свободны в выборе условий договора, позволяет это сделать, несмотря на Устав автомобильного транспорта.

В этом случае в обязанности Заказчика войдёт и выгрузка техники со всеми вытекающими из этого последствиями в виде ответственности, которую будет нести Заказчик в случае некачественного исполнения услуги. Самое главное при заключении таких договоров — найти варианты, которые устроят обе стороны, обеспечат качественно оказанную услугу при относительно невысоких затратах.

Кроме того, Заказчику желательно знать, на каком автомобиле будет доставлена техника и обеспечит ли этот автомобиль её безопасное передвижение. Это касается любого договора на погрузочно-разгрузочные работы, а не только договоры по доставке техники.

Цель такого рода манипуляций — уверенность в том, что предоставленное транспортное средство удовлетворят техническим требованиям, и их применение является целесообразным.

В таком случае обязанности погрузки и выгрузки могут быть оформлены как приложение в договору, который является основным, и будут его неотъемлемой частью. В таком случае в договоре будут предусмотрены только основные обязанности и условия, которые касаются использования машин, а также подготовке грузов к перевозке.

Все остальные условия, права и обязанности будут указаны непосредственно в Приложениях. Следует помнить, что именно на водителе транспортного средства, которое перевозит груз, лежит обязанность проверить, правильно ли уложен и закреплён груз, не нарушает ли его крепление безопасности дорожного движения, и указать на какие-то несоответствия отправителю груза, если такие несоответствия имеют место, и угрожают сохранности груза. Отправитель груза в таком случае должен устранить своими силами все недостатки, чтобы избежать падения или смещения груза.

Всю ответственность за несоблюдения требований техники безопасности, в результате чего могут произойти несчастные случаи непосредственно при погрузке и выгрузке, несёт та сторона, на которой лежат соответствующие обязанности по договору. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, ниже перечисленные работы:.

Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности перевозимого имущества. При перевозке Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества и за сохранность его товарного вида в случае страхования ответственности Исполнителя перед Заказчиком или собственником груза. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

Заказчик обязуется предварительно подготовить груз к перевозке и сопроводительные документы на груз, а также в случаях необходимости предоставить пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки груза. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки.

Обязательства Заказчика по отношению к Исполнителю считаются выполненными в том случае, если произведено зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном объёме. В случае несвоевременного начала выполнения работ Исполнителем, либо их выполнения с существенными нарушениями сроков, Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с другой стороны. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все исправления в настоящем договоре имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности сотрудничества. Исполнитель Юр.

Образец договора перевозки грузов

Общие положения, условия заключения и ответственность за нарушения, связанные с перевозкой грузов регулируются главой 40 ГК РФ. Этими уставами и кодексами предусмотрены особенности регулирования транспортных операций, предусмотренные на отдельных видах транспорта, и договор перевозки грузов составляется с учётом особенностей предусмотренных для каждого вида транспорта действующим законодательством.

Согласно п. Пунктом 1 ст. Как правило, договор перевозки подтверждается вручением перевозчику транспортной накладной или коносамента. Перевозка, оформляемая в виде договора, заключается на основаниях, предъявляемых к гражданско-правовым договорам, и обязана содержать:.

Статьёй ГК РФ предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, а именно принесение перевозчику претензии. Иск предъявляется только после отказа перевозчика полностью или частично удовлетворить требования, предъявляемые в претензии. Если перевозчик никак не отреагировал на претензию, то иск может быть предъявлен по истечении 30 дней с момента получения им претензии. Заключение настоящего договора подтверждается составлением и выдачей Перевозчиком Отправителю транспортной накладной иного документа на груз.

Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в срок, определённый транспортными уставами и кодексами, или в разумный срок. Работы и услуги, выполняемые Перевозчиком по требованию Отправителя и не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются Отправителем по дополнительному соглашению сторон.

Перевозчик имеет право удерживать переданный ему для перевозки груз в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке. Отправитель вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для перевозки груза. Соглашения Сторон об ограничении или устранении установленной законом ответственности Перевозчика являются недействительными, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами.

Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в срок, предусмотренный подпунктом 2. Перевозчик несёт ответственность за сохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи Получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счёте Продавца, а при отсутствии счета - исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением груза, возвращает Отправителю провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или повреждённого груза, поскольку согласно настоящему договору эта плата не входит в стоимость груза.

Документы о причинах несохранности груза коммерческий акт, акт общей формы и т. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Можно образец приложения к договору перевозки грузов автомобильным транспортом где указывается цены за рейсы и простои и т. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Компаньон моего компаньона — не мой компаньон.

Войти Регистрация Добавить в закладки. Образец договора перевозки грузов 4, Тип документа: Договор. Скачать документ? Задать вопрос Запомни: Договор-Юрист. Ру — здесь есть куча образцов документов. Личное сообщение. Заказать консультацию. E-mail: dogovor-urist yandex. Информация к документу Общие положения, условия заключения и ответственность за нарушения, связанные с перевозкой грузов регулируются главой 40 ГК РФ.

Предмет договора. Провозная плата 1. Подача транспортных средств. Погрузка и выгрузка груза 2. Ответственность сторон за нарушения обязательств по перевозке 3.

Ответственность Перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза 4. Ущерб, причинённый при перевозке груза, возмещается Перевозчиком в следующем размере: в случае утраты или недостачи груза — в размере стоимости утраченного или недостающего груза; в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления повреждённого груза — в размере его стоимости; в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, — в размере объявленной стоимости груза.

Заключительные положения 5. Адреса и банковские реквизиты Сторон. Оставить комментарий к документу Считаете документ неправильным? Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! От вашей активности качество документов будет расти. Пароль Пароль ещё раз. Уведомлять по почте о новых комментариях.

Ваша оценка:. Ваш комментарий. Ответ для x. Ответить 0. Акт о простоях грузчиков и подъемно-транспортных средств приложение к примерному договору на выполнение централизованного вывоза завоза грузов с железнодорожных станций и погрузочно-разгрузочных работ на этих перевозках. Доверенность на производство транспортно-экспедиционных операций и услуг приложение к типовому годовому договору на централизованную перевозку грузов со станции железных дорог, портов пристаней , аэропортов и на станции железных доро.

Заявка на осуществление перевозки приложение к договору на транспортное обслуживание. Годовой объем централизованного вывоза завоза грузов приложение к примерному договору на выполнение централизованного вывоза завоза грузов со станций железных дорог и транспортно-экспедиционных услуг и операций. Договор об организации перевозок легковым автомобильным транспортом грузов и пассажиров. Похожие документы. Образец документа полезен? Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист. Он Вам ещё пригодится!

Вы оценили ответ положительно Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе. Договор-Юрист — это юристы, кодексы и бланки Команда Договор-Юрист. Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Расчётно-кассовое обслуживание. Активные юристы не в сети. Баранов Александр Михайлович г. E-mail: komfort-kovdor ya. Лучшие юристы онлайн. Виктория Александровна г. Бондаренко Елена Валерьевна рейтинг: Майоренко Маргарита Сергеевна г.

Нижний Новгород. E-mail: majorenko mail. Чечеткина Ксения Владимировна г. E-mail: moxankevich mail. Обновления кодексов Ответы юристов Петрова А. Продать он может после получения Каким образом Вы совмещаете выпл Вообще все хотят вид Информация Контактная информация Поиск договоров Каталог юристов Адреса юридических компаний России Полезная информация Судебная практика Правила сайта. Бесплатные юридические консультации:.

Ру не в сети Статус: Юр. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы Ответ для x. Искала везде нашла только у Вас!

Очень помогли!

Договор оказания услуг по погрузке-разгрузке

Леонардо да Винчи и в этой мудрости - высшая справедливость жизни. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику на платной основе услуг:. Услуга предоставляется на основании согласованной сторонами заявки Заказчика. Заявки принимаются в будние дни с 9.

Оказать услугу в порядке и в сроки оговоренные сторонами при приеме заявки на выполнение работ. В случае оказания автотранспортных услуг связанных с вывозом опасных отходов, предоставить документы, подтверждающие вывоз этих отходов с указанием их количества и состава. Приостановить оказание услуг: а при просрочке Заказчиком текущих платежей до полного погашения задолженности, б при наличии обстоятельств непреодолимой силы форс-мажорных обстоятельств.

Заказчик обязан: 2. Подать заявку на выполнение работ. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора. Основанием для расчетов являются выставленные Исполнителем счет-фактура и акт выполненных работ. В связи с изменением стоимости ГСМ, эксплуатационных материалов, энергоносителей и т. Письменное предупреждение об изменении стоимости авто-услуг считается изменением к настоящему договору и становится неотъемлемой его частью.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до Досрочное расторжение Договора допускается по письменному заявлению любой из сторон, поданному не менее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения. Все споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров между сторонами, а при невозможности их разрешения в судебном порядке. Адреса и реквизиты сторон.

Мы делаем сложные дела простыми. Опыт адвокатов более 8 лет. Чем мы можем Вам помочь? Задать вопрос юристу. Услуги гражданам. Закажите услугу у юриста. Услуги бизнесу. Главная О компании Услуги Вопрос-ответ. Полезное Контакты Статьи. Екатеринбург pravobez mail.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ комплект документов от ПЕРЕВОЗЧИКА для заключения договора заявки
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, ниже перечисленные работы: Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку мебели, и упаковку имущества Заказчика из помещений по адресу:. В помещение по адресу.

По окончании работ Исполнитель обязан по желанию Заказчика распаковать и расставить мебель и предметы интерьера по местам, также вывезти после работы отходы упаковочных материалов. Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями.

Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности перевозимого имущества. При перевозке Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества и за сохранность его товарного вида в случае страхования ответственности Исполнителя перед Заказчиком или собственником груза. Исполнитель обязуется: определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу подвижного состава к пунктам погрузки, во время, указанное в заявке на перевозку груза; принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по Договору грузов, за исключением форс-мажорных обстоятельств;.

Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ. Заказчик обязуется предварительно подготовить груз к перевозке и сопроводительные документы на груз, а также в случаях необходимости предоставить пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки груза.

Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки. Обязательства Заказчика по отношению к Исполнителю считаются выполненными в том случае, если произведено зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном объёме.

В случае несвоевременного начала выполнения работ Исполнителем, либо их выполнения с существенными нарушениями сроков, Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с другой стороны. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Все исправления в настоящем договоре имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности сотрудничества.

Главная Договоры Договор перевозки Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке. Информация о документе. Исполнитель Юр. Заказчик Юр. Обратите внимание, что договор перевозки составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать образец документа. Договор оказания услуг по разработке сайта Образец договора оказания услуг по разработке сайта, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора купли-продажи мебели, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Договор подряда на ремонтно-строительные работы, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора оказания маркетинговых услуг, заключенный между юридическими лицами.

Образец договора оказания услуги почтовых отправлений, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора строительного подряда подрядчика с субподрядчиком, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора подряда на выполнение работ по устройству кровли, заключаемый между юридическими лицами.

Леонардо да Винчи и в этой мудрости - высшая справедливость жизни. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику на платной основе услуг:. Услуга предоставляется на основании согласованной сторонами заявки Заказчика. Заявки принимаются в будние дни с 9.

Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, ниже перечисленные работы: Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку мебели, и упаковку имущества Заказчика из помещений по адресу:. В помещение по адресу. По окончании работ Исполнитель обязан по желанию Заказчика распаковать и расставить мебель и предметы интерьера по местам, также вывезти после работы отходы упаковочных материалов.

Общие положения, условия заключения и ответственность за нарушения, связанные с перевозкой грузов регулируются главой 40 ГК РФ. Этими уставами и кодексами предусмотрены особенности регулирования транспортных операций, предусмотренные на отдельных видах транспорта, и договор перевозки грузов составляется с учётом особенностей предусмотренных для каждого вида транспорта действующим законодательством. Согласно п. Пунктом 1 ст. Как правило, договор перевозки подтверждается вручением перевозчику транспортной накладной или коносамента. Перевозка, оформляемая в виде договора, заключается на основаниях, предъявляемых к гражданско-правовым договорам, и обязана содержать:. Статьёй ГК РФ предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, а именно принесение перевозчику претензии. Иск предъявляется только после отказа перевозчика полностью или частично удовлетворить требования, предъявляемые в претензии. Если перевозчик никак не отреагировал на претензию, то иск может быть предъявлен по истечении 30 дней с момента получения им претензии. Заключение настоящего договора подтверждается составлением и выдачей Перевозчиком Отправителю транспортной накладной иного документа на груз.

Договор услуг погрузочно разгрузочных работ образец. Договор на оказание погрузочно-разгрузочных услуг. ДОГОВОР № _.  – по погрузке, разгрузке, перемещению и транспортированию грузов, в том числе опасных отходов, при помощи автомобильного транспорта и специализированной техники; – по выполнению прочих работ при помощи специализированной техники.  6 Исполнитель при приеме груза к перевозке контролирует состояние упаковки (тары) с целью предотвращения нанесения ущерба грузу в процессе перевозки.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Викентий

    Антоний, инфляция все сожрет. Пенсии реально не вырастут

© 2018-2021 yopress.ru